│第三次 │双方验收合格│支付 元│
│ │ │ │
└────┴──────┴──────┘
工程进度过关指：_________
（2）其他支付方式：_________。
11．2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_________日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11．3 工程款合部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
12．1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
12．2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
12．3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12．4 发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。
12．5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
12．6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_________元。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
14．1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）_________元（此费用不在工程价款内）。
14．2 施工期间，发包人将外屋钥匙_________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_________把，由承包人当场负责安装交付使用。
14．3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分；下午_________点_________分至_________点_________分
第十五条 其他约定事项：_________
16．1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
16．2 本合同签订后工程不得转包。
16．3 本合同一式_________份，双方各执_________份，_________部门_________份
16．4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人（盖章）：_________ 承包人（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
┌──────────────────────────────────┐
│ 鉴（公）证意见： │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 经 办 人： 鉴（公）证机关（章） │
│ │
│ 年 月 日 │
│ │
│ │
│（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则） │
│ │
└──────────────────────────────────┘
附件
附表1-1： 家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一）
┌─┬─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┬───┬──┐
│序│施工项目 │居室│居室│居室│居室│门厅│厨房│卫生间│卫生间│阳台│
│号│ │1 M2│2 M2│3 M2│4 M2│ M2 │ M2 │1 M2 │2 M2 │ M2 │
├─┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤
│ │1.涂料 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤
│一│2.乳胶漆 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤
│、│3.吊顶 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤
│ │4.顶纸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│顶├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤
│ │5.灯池 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤
│棚│6.塑料板 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤
│ │7.颜色 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤
│ │1.通体砖 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
- 家庭居室装饰装修工程施工合同
- › 家庭居室装饰装修工程施工协议书
- › 武汉市家庭居室装饰装修工程施工合同
- › 无锡市家庭居室装饰装修施工合同
- › 上海市家庭居室装饰装修施工合同
- › 家庭居室装饰装修工程施工合同
- 在百度中搜索相关文章：家庭居室装饰装修工程施工合同
- 在谷歌中搜索相关文章：家庭居室装饰装修工程施工合同
- 在soso中搜索相关文章：家庭居室装饰装修工程施工合同
- 在搜狗中搜索相关文章：家庭居室装饰装修工程施工合同